Avis de marché
Travaux
Réhabilitation du site Papeterie Godin à Marchin -
Travaux de génie civil en vue de la réhabilitation des sols
Lieu principal d'exécution :
Le lieu de l'entreprise se trouve sur le site " Papeterie Godin ", situé sur le territoire de la commune de Marchin, le long de la Chaussée des Forges.
Description succincte du marché :
Les travaux prévus consistent principalement :
* en la déconstruction sélective de structures à l'abandon encore présentes sur le site ;
* en la déconstruction de toutes les fondations existantes dans les parties non bâties et/ou ayant fait l'objet de déconstruction/démolition jusqu'à 1 m de profondeur par rapport aux derniers niveaux construits ;
* au concassage et au stockage des matériaux à base minérale non contaminés issus de la démolition afin de les valoriser sur site comme remblais sains ;
* en la mise en oeuvre de techniques de soutènement et de stabilisation, pour permettre les terrassements profonds le long de la chaussée des forges et de l'entrée de la zone TDM ;
* en l'excavation, l'évacuation et l'élimination contrôlée (vers des centres de traitement ou d'élimination agréés) des terres saturées et insaturées, polluées suite aux anciennes activités menées sur le site ;
* en la réalisation d'analyses, en fin d'excavation, de la qualité des sols en fond de fouille et en parois ;
* en l'évacuation et au traitement des lots de concassés pollués présents sur le site à l'issus des étapes de déconstruction précédentes ;
* au pompage des eaux de la nappe, au suivi analytique et au traitement éventuel de ces eaux en cours de travaux ;
* au remblayage des zones excavées ;
* en l'installation d'une couche de couverture de 50 cm de terres végétales non contaminées ;
* en la réalisation d'un ensemencement sur les zones recouvertes de terres végétales.
Délai d'exécution ou durée du marché : 130 jours
Conditions de participation :
Situation propre des opérateurs économiques :
Par le seul fait de participer au marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un cas d'exclusion visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut l'inviter à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler d'une part, que les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché et d'autre part, que les soumissionnaires sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la BCE.
Capacité économique et financière :
Le soumissionnaire communique impérativement et sous peine de nullité en annexe de son offre, les documents suivants:
1.une déclaration sur l'honneur concernant son chiffre d'affaires annuel global et son chiffre d'affaires annuel relatif à des travaux de nature similaire à ceux prévus au présent marché, au cours des trois derniers exercices écoulés (suivant le modèle fourni en annexe du cahier spécial des charges) ;
2.une attestation bancaire émanant d'un organisme renommé sur la place financière belge, attestant de sa capacité à assurer l'exécution du marché (suivant le modèle fourni en annexe du cahier spécial des charges).
Capacité technique :
Le soumissionnaire communique impérativement et sous peine de nullité en annexe de son offre, les documents suivants:
1.la preuve de son agréation pour la catégorie de travaux considérés ;
2.une liste détaillée avec qualification des personnes qui seront chargées du suivi du chantier ; 3.la preuve de l'accomplissement de travaux similaires, durant les 3 derniers exercices écoulés.
Type de procédure : Ouverte.
Critères d'attribution : Prix le plus bas.
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 05/08/2010; heure : 10:00
Documents payants : oui, prix : 70 euros.
Conditions et mode de paiement :
Par virement sur le compte 091-0118976-83 de SPAQuE à Liège ou paiement comptant au siège de la société. Pour commander : prévenir par fax au 04/221.40.43 ou par téléphone au 04/220.94.59 en mentionnant l'adresse de facturation et le numéro de TVA. Le cahier des charges sera disponible à partir du 29/06/2010. Le cahier des charges ne sera remis ou envoyé que moyennant réception du paiement. Nos bureaux sont accessibles du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Date limite de réception des offres :
09/08/2010; heure : 10:00
Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 360 jours.
Modalités d'ouverture des offres :
date : 09/08/2010; heure : 10:00
Autres informations :
DELAI D'EXECUTION : le délai d'exécution est fixé à cent trente (130) jours ouvrables à dater du trentième jour de calendrier suivant la notification de l'attribution du marché. VISITE DE CHANTIER : une visite de site est prévue le 2 juillet à 10h00. Rendez-vous est donné à l'entrée du site. La visite sera guidée par un représentant du pouvoir adjudicateur.
